法搜网--中国法律信息搜索网
建设工程施工公开招标招标文件

  提交的时间是:____________________________
  27.2 乙方向甲方代表提交竣工图的份数为:______________提交的时间是:______________
  27.3 乙方向甲方代表提交竣工验收报告的时间是:____________________________
  27.4 甲方代表在收到竣工验收报告后组织有关部门验收的时间是:
  27.4.1 甲方代表应在收到竣工验收报告后______________天内组织验收;
  27.4.2 甲方代表应在验收后______________天内给予批复。
  甲方代表未按合同规定有关竣工验收期限履行时,乙方提交的竣工验收报告可视为已被批准,可办理结算手续。
  27.5 竣工时间
  整个工程和部分工程(如果有的话),应按投标书附录中规定的全部或部分工程从开工之日算起的时间内完成,或者在第十二条允许的延长了的工期内完成。
  27.6 如有特殊原因,双方协议为:
  28.竣工结算
  28.1 乙方向甲方代表提交竣工结算证书的时间是:____________________________
  28.2 甲方代表收到竣工结算证书后提出审核意见的时间是:____________________________
  28.3 甲方代表将拨款通知送经办银行的时间是:____________________________
  28.4 乙方在收到工程结算款后将竣工工程交给甲方的时间是:_____________
  28.5 在办理全部工程移交手续时,甲方出具证明,把保留金的一半及利息付给乙方。
  28.6 甲方未按合同规定办理竣工结算时,应承担的、责任为:_______________________________________
  28.7 竣工结算证书
  乙方向甲方代表提交的竣工结算证书,应附有支持文件,并详细说明以下内容:
  28.7.1 按照合同完成的全部工程的最终价值;
  28.7.2 乙方认为应付的任何追加金额;
  28.7.3 乙方认为按照合同将付给他的其他金额。
  上述其他金额应单独列出。甲方代表应在第28.3款规定的时间内开具付款证明。
  28.8 结清
  根据第29.6款,在缺陷责任证书签发后的14天之内,乙方应交给甲方一份书面结清单,同时给甲方代表一份副本,确认最终申请的总额包括了合同中发生的或与合同有关的所有应付给他的最终金额。此结清单只有在支付了根据第28.9款签发的最终付款证书规定的金额,及第8.1款中提到的履约保证金退还给乙方之后才生效。
  28.9 最终付款证书
  在收到乙方结清单之后的7天内,甲方代表应送给甲方一份最终付款证书,并交给乙方一份副本,说明:
  28.9.1 甲方代表认为按照合同最终应付的款额;
  28.9.2 甲方应支付给乙方,或乙方应支付给甲方的余额。
  28.10 支付的时间
  在甲方代表按照此条款,或者合同的其他条款签发的付款证书交给甲方后的7天之内,或者按第28.9款签发的最终付款证书交给甲方后的7天之内,甲方应支付规定应给乙方的金额。如果甲方支付延误,则应在下次支付时加付利息。利息从应支付之日算起,利率按应支付之日的中国国家银行发布的贷款利率计算。
  29.保修
  29.1 保修期
  在本款中,“保修期”一词的意思为投标书附录中所指的保修期,计算时间是:
  29.1.1 从甲方代表按第27条规定批准的工程实质竣工之日算起,或
  29.1.2 在甲方代表按第27条规定批准的部分工程实质竣工之日算起。
  29.2 修补缺陷
  甲方代表在保修期期满之前,指示乙方重建、修补缺陷、差缩损失或其它毛病时,乙方应在保修期内或期满后的14天之内实施甲方代表指示的上述所有工作。
  29.3 修补缺陷的费用
  如果甲方代表认为修补缺陷的必要性是由下述情况造成,则第29.2款所述的全部工作应由乙方自费完成:
  29.3.1 未按合同规定使用材料、工程设备或工艺;或者
  29.3.2 乙方负责设计的部分永久工程出现了缺陷;或者
  29.3.3 由于乙方的疏忽或者未能按合同规定履行乙方应承担的责任。如果甲方代表认为修补缺陷的必要性是由其他原因造成的,甲方应按合同规定在合同价格上追加相应的费用或向乙方支付这部分。
  29.4 乙方在合理时间内未能执行甲方代表修补缺陷的指示时,甲方有权雇用其他人来完成这项工作。如果这些工作按合同规定应由乙方自费完成,那么甲方代表在与甲方和乙方商议之后确定所有有关的费用,这些费用应由乙方支付。
  29.5 乙方调查缺陷的原因
  在保修期期满之前,如工程出现缺陷、差失或其他毛病,甲方代表可指示乙方在甲方代表的指导下调查原因。
  29.5.1 如果这些缺陷,差失或其他毛病不属乙方的合同责任,甲方代表应在与甲方和乙方商议之后决定,乙方进行这项调查的费用由甲方支付。
  29.5.2 如果这种缺陷、差失或其他毛病属乙方的责任,则上述调查工作的费用应由乙方支付。并且根据本条规定,乙方应自费修补这种缺陷、差失或其他毛病。
  29.6 甲方代表签发缺陷责任证书后送交给甲方,并将一副本交乙方,申明乙方已于某日前尽其责任施工、竣工、保修并符合甲方要求。缺陷责任证书应由甲方代表在最迟的保修期期满,或根据本合同第29.2条和29.5条规定,任何被指令进行的工作已完成,并符合甲方代表要求的21天内发出缺陷责任证书。
  29.7 在保修期满后28天内,甲方出具证明,把另一半保留金及其利息付给乙方。
  九、争议、违约和索赔
  30.争议
  30.1 甲方代表的决定
  如果在甲方和乙方之间因履行合同而发生争端,包括对甲方代表的观点、指示、决定、证书或估价等产生争议时,首先应以书面形式提交甲方代表,并将此件复印提交另一方。甲方代表在收到信件后的7天内必须将其决定通知甲方和乙方。
  只要合同未终止,乙方在各种情况下都应继续认真施工。
  如果甲方或乙方中任何一方对甲方代表的决定不满意,则在接到甲方代表决定后的14天内;或者甲方代表在收到要求调解的信件后的7天内未能发出他所做的决定的通知,则任何一方可将其准备提交仲裁或告到法院的意向通知另一方,并通知甲方代表。这个通知确立了可以提交仲裁或法院裁决的权力,如果没有发出这个通知,仲裁或法院裁决不能开始。
  如果甲方代表已经将有关争端事项所做的决定通知了甲方和乙方,而甲方或乙方在收到甲方代表对该争端所做决定后的14天内,又未发出打算把该争端提交仲裁或法院裁决的通知,则甲方代表作出的决定即为最终决定,并对甲方和乙方均具有约束力。
  30.2 友好解决
  甲、乙双方可将争端提交有关的合同管理部门,以求得调解,如果争端在双方协商或提交有关合同管理部门后21天内得不到友好解决,可以提交仲裁或法院裁决。
  30.3 仲裁
  未能在第30.2款规定的期间内达成友好解决;除非第30.4款规定可以直接向人民法院起诉,否则应根据《中华人民共和国仲裁法》,由当事人选定的仲裁人做出最后裁决。上述仲裁人有权查看、修改甲方代表所做的与争端有关的决定、意见、指示、证明或估价。
  仲裁可以在工程完成之前或竣工之后进行。但甲方、甲方代表和乙方的责任在工程施工过程中不得因正在进行中的仲裁而改变。除了仲裁决定中另有规定外,仲裁费用应由败诉方承担。
  30.4 双方发生经济合同纠纷,可经建设行政主管部门进行调解。调解不成时,按下列第_________项方式解决:
  30.4.1 向___________仲裁委员会申请仲裁;
  30.4.2 向人民法院起诉。
  31.违约
  31.1 乙方违约
  31.1.1 乙方违约和补救
  如果乙方破产或者乙方违反了合同规定,或甲方代表向甲方证明并将一份副本交乙方,他认为乙方有下述行为时:
  (1)已不再履行合同;或
  (2)无正当理由而未能
  Ⅰ按第10.1款开工,或
  Ⅱ按第13.3款,在接到通知后的7天内按要求施工;或
  (3)按第24.2款发出指示的7天内未能采取相应行动;或
  (4)无视甲方代表事先的书面警告,仍一贯或公然忽视履行合同的责任;或
  (5)违反第36.2款规定。
  则甲方在向乙方发出通知的14天内,可以进驻现场和工程,将乙方驱逐出现场而不因此使合同无效,或解除合同规定的乙方的任何义务和责任或影响合同授予甲方及甲方代表的各种权力,甲方可自行完成剩余工程,或雇用其他承包人完成剩余工程。当甲方或上述其他承包人认为合适时,可使用按合同规定用于本工程的原承包人的一切设备、临时设施和材料。在任何时候,甲方都可以出售上述原承包人的设备、临时设施和未用的永久设备及材料,将出售收入作为按合同规定乙方应付或将付给甲方的款额。
  31.1.2 在没收日进行的估价
  在第31.1.1款规定的进驻和驱逐后,甲方代表应尽快证明:
  (1)在上述进驻和驱逐时,乙方根据合同实际完成的工作已经合理地得到或应得到的款额。以及
  (2)未用或已部分使用的材料、乙方设备和临时设施的价值(如有时)。
  31.1.3 没收后的付款
  在第31.1.1款规定的进驻和驱逐后,乙方仅有权得到由甲方代表证明的乙方已合格完成的工作量而应支付给他的,并扣除了甲方应得金额之后的金额。如果甲方应得金额超过乙方已经完成工作应支付给他的金额,则乙方应将此超出部分视为乙方欠甲方而应偿还的债务。
  31.1.4 协议利益转让给甲方
  在第31.1.1款规定的进驻和驱逐后的14天内,如果甲方代表指示,而且法律许可,乙方应将其为本合同的目的而签订的任何协议的利益,如工程施工、提供材料、货物、服务等协议的利益转让给甲方。
  31.2 甲方违约
  31.2.1 如果甲方发生下述情况时:
  (1)在第28.10款规定的应当付款的时间期满后的7天内,未能根据甲方代表的付款证书付给乙方应付的金额;或
  (2)干涉、阻挠或拒绝任何付款证书颁发所需要的批准;
  乙方有权终止受雇,并在通知甲方和将通知副本提交甲方代表的21天后,合同终止生效。
  31.2.2 乙方撤离施工设备
  根据第31.2.1款规定发出的通知满21天之后,乙方可不受第8.10款规定的约束而尽快从工地撤离所有他带至工地的设备。
  31.2.3 终止后的付款
  如果合同因甲方违约而终止,则甲方应以合同规定的单价和合价向乙方支付在合同终止之日以前乙方完成的全部合格工程的费用,并另外支付下述费用:
  (1)即将交付乙方的或乙方依法有责任接收的为该工程合理订购的材料、工程设备或货物的费用,甲方一经支付此项费用,该材料、工程设备或货物即成为甲方的财产。
  (2)乙方为完成整个工程而合理发生的其他费用,而该费用未在本条款的其它各项下支付。
  (3)考虑已完工程的付款比例,将乙方设备运回目的地的合理费用的一部分。
  (4)乙方雇用的所有从事工程施工或与工程有关的职员和工人在合同终止时的合理遣返费。
  (5)由于终止造成乙方的损失或损坏的费用。
  但甲方除按本款规定应支付上述费用外,亦应有权要求乙方偿还在合同终止日之前,按合同规定可由甲方向乙方收回的任何金额。
  本款规定的任何应付金额,应由甲方代表在与甲方和乙方协商后确定。
  31.2.4 乙方暂停工程的权力
  在不影响乙方按第31.2.1款享有终止合同的权力的情况下,如果甲方未能在第28.10款规定的应当付款的时间期满后21天内,按照甲方代表签发的付款证书向乙方付款,则乙方在通知甲方,并把副本送交甲方代表后21天后,有权暂停工程或放慢施工进度。
  如果乙方根据本款的规定暂停工程或放慢工程进度而造成延误或发生费用时,甲方代表在与甲方和乙方进行协商后应决定:
  (1)按第12条规定给予乙方延长工期的权利;
  (2)费用追加到合同价款中。
  31.2.5 恢复工作


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 共[10]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章